ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____

г. Ставрополь                                                                                      "____" июля2007 г.

Государственная Дума Ставропольского края в лице первого заместителя председателя Государственной Думы Ставропольского края Кузьмина М.В., действующего на основании Закона Ставропольского края "О Государственной Думе Ставропольского края", именуемая в дальнейшем "Заказчик", и общество с ограниченной ответственностью "Автосервисная компания "ДримКар" в лице генерального директора Гашимова Э.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в соответствии с итогами открытого конкурса (протокол N 5-ок (оценка) от " 10 " июля 2007 г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее - "Контракт") о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

По настоящему Контракту Поставщик обязуется в обусловленный Контрактом срок передать Заказчику товар в количестве и ассортименте согласно приложению к Контракту, являющемуся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется  принять и оплатить поставленный товар.

2. Гарантии качества  и комплектность товара

          2.1. Поставщик гарантирует качество, безопасность и комплектность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

          2.2. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

          2.3. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт и устранять недостатки товара, выявленные в ходе его эксплуатации.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет 20094600-00 (двадцать миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот рублей ) и включает стоимость упаковки, расходы по доставке продукции Заказчику, а также уплату Поставщиком налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена товара является фиксированной и в течение срока Контракта изменению не подлежит.

3.3. Основанием для расчетов являются счета на оплату поставляемого товара и накладные.

3.4. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления де­нежных средств на расчетный счет Поставщика поэтапно:

- в течение пяти банковских дней после подписания Контракта Заказчик произ­водит авансовый платеж в размере тридцати процентов от цены Контракта;

- в течение пяти банковских дней после подписания акта приема-передачи товара и предоставления поставщиком счетов-фактур Заказчик производит окончательный расчет с Поставщиком с удержанием суммы перечисленного аванса.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

- поставить товар надлежащего качества, лично и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом;

-  по требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки.

4.2. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить поставленный товар.

5. Сроки и порядок поставки

5.1. Поставка товара осуществляется в течение 14 календарных дней после дня подписания Контракта.

5.2. Датой поставки считается дата поступления товара в адрес Заказчика и подписания сторонами акта приема - передачи товара.

5.3. Право собственности на товар переходит к Заказчику после подписания сторонами акта приема-передачи товара.

6. Порядок приемки товара

Заказчик, принимая товар, осуществляет проверку его количества, качества, комплектности на соответствие требованиям настоящего Контракта, а также проверяет качество выполненных работ по предпродажной подготовке. Обнаруженные при приемке товара недостатки вносятся в подписанный сторонами акт приема-передачи товара.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно яви­лось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоя­тельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно по­влияли на исполнение настоящего Контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непре­одолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Обстоятельства непреодолимой силы учитываются при исчисле­нии срока действия Контракта.

9. Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2007 года до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, приме­няются нормы законодательства Российской Федерации.

10.4. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Кон­тракту и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, бу­дут разрешаться Арбитражным судом Ставропольского края.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: