ИЗВЕЩЕНИЕ N 17-кз
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Государственный заказчик: Государственная Дума Ставропольского края.
Адрес:
Предмет запроса котировок: выполнение работ по созданию сегмента локальной вычислительной сети в Государственной Думе Ставропольского края.
Источник финансирования: средства краевого бюджета.
Срок выполнения работ: со дня подписания государственного контракта по 31 декабря 2007 года.
Максимальная цена контракта: 500 000,00 руб. (пятьсот тысяч) рублей.
Цена предлагаемых товаров, работ, услуг должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и оставаться фиксированной в течение срока действия заключаемого контракта.
Котировочные заявки подаются по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, Государственная Дума Ставропольского края, каб. N 505, с 12 ноября 2007 года до 18 часов (московское время) 19 ноября 2007 года.
Котировочные заявки в электронной форме принимаются по электронному адресу: gdsk@dumask.ru.
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.
Государственный контракт с победителем запроса котировок будет заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Участником размещения заказа может быть представлена только одна котировочная заявка, в которую не допускается внесение изменений.
Место выполнения работ: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, Государственная Дума Ставропольского края.
Уведомляем Вас, что направление Государственным заказчиком запроса котировок не накладывает на Стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение 1: форма котировочной заявки.
Приложение 2: проект государственного контракта
Председатель конкурсной комиссии
Государственной Думы
Ставропольского края В.А. Коваленко
Приложение 1
Котировочная заявка
Дата:
Кому: Государственная Дума Ставропольского края
Заявитель:_________________________________________________________,
(наименование для организации, ФИО для физического лица)
расположенной по адресу: __________________________________________________________________
телефон: ________________ электронная почта (при наличии): ___________
зарегистрированный в: __________________________________________________________________
(место регистрации)
ИНН _______________________________
банковские реквизиты:_________________________________________________________
в ________________________________________________________________
(наименование банка)
в лице __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Изучив запрос котировок от "_____" ____________
мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение следующих работ:
|
N п/п |
Выполняемые работы
|
Ед. изм. |
Цена * за ед., В руб. с НДС |
Количество |
Сумма всего, в руб. с НДС |
|
Создание сегмента локальной вычислительной сети (1 этаж). |
|||||
|
1 |
Структурированная кабельная система (СКС) на 30 рабочих мест (60 портов). |
||||
|
1.1 |
Работы |
||||
|
1.2 |
Оборудование |
||||
|
1.3 |
Материалы |
||||
|
2 |
Электроснабжение на 30 рабочих мест |
||||
|
2.1 |
Работы |
||||
|
2.2 |
Оборудование |
||||
|
2.3 |
Материалы |
|
|
||
|
ИТОГО: |
|||||
* Цена с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе расходах на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Сумма итого прописью: ____________________________________________
Место доставки поставляемых товаров (работ, услуг) ____________________.
Сроки и условия оплаты поставок товаров (работ, услуг) ________________.
__________________ ____________________
подпись, (должность) (печать)
Приложение 2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____
на выполнение в 2007 году подрядных работ для государственных нужд Ставропольского края
г. Ставрополь "___"________2007 г.
Государственная Дума Ставропольского края, именуемая в дальнейшем - "Государственный заказчик", в лице первого заместителя председателя Государственной Думы Ставропольского края Кузьмина Михаила Владимировича, действующего на основании закона Ставропольского края "О Государственной Думе Ставропольского края", с одной стороны, и_________________________________________________________________ ____________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице (должность, ФИО полностью)_______________ ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по итогам запроса котировок протокол оценки и сопоставления котировочных заявок от ________2007г. N________) заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта.
1.1 Подрядчик обязуется выполнить монтажные и наладочные работы (далее - работы) по созданию сегмента локальной вычислительной сети в помещениях Государственной Думы Ставропольского края (далее - Объект) в соответствии с технической документацией и сдать их Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить.
1.2. Техническая документация состоит из Локальных сметных расчетов NN 1, 2 (Приложение 1), в которых определен объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, в том числе требования к результатам работ.
Расчет цены контракта (Приложение 2) определяет цену работ и цену контракта.
Техническая документация и Расчет цены контракта являются неотъемлемыми частями настоящего контракта.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.
2. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена контракта составляет ______________________ (сумма прописью) рублей и включает стоимость материалов, оборудования, подрядных работ, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов и других обязательных платежей.
2.2. При необходимости в выполнении дополнительного объема работ Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ изменить цену контракта указанным образом.
2.3. Оплата производится Государственным заказчиком за счет средств бюджета Ставропольского края на 2007 год путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов приемки выполненных работ форм N КС-3, N КС-2, на основании счетов и счетов-фактур.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Работы по настоящему контракту должны быть начаты в течение ____ дней со дня заключения контракта.
3.2. Срок исполнения работ - в течение ______дней со дня заключения контракта, но не позднее 31.12.2007.
4. Обязанности Подрядчика.
4.1. Для выполнения работ в соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить своими силами, материалами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдать результат работ.
4.1.2. В согласованные сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
4.1.3. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта до их вывоза с территории Объекта.
4.1.4. Обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарные мероприятия.
4.1.5. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.
4.1.6. Не допускать на Объект без согласия другой стороны третьих лиц, не имеющих отношения к работам, а также самостоятельно или с помощью правоохранительных органов принимать меры по устранению с площадки лиц, нарушающих общественный порядок.
4.1.7. Осуществлять за свой счет в процессе работ систематическую уборку от строительного мусора и строительной пыли.
4.1.8. Письменно информировать другую сторону за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
4.1.9. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный срок, а в случае, если стороны не могут прийти к согласию - в разумный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
4.1.10. Передать за пять дней до начала приемки выполненных работ два экземпляра исполнительной документации.
4.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
5. Права и обязанности Государственного заказчика.
5.1. Государственный заказчик обязан:
5.1.1. Обеспечить передачу Подрядчику в пятидневный срок после заключения контракта комплект проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке.
5.1.2. Осуществлять контроль и технический надзор за объемами и сроками выполнения работ на объекте в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.
5.1.3. Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
5.2 Государственный заказчик имеет право:
5.2.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.
5.2.2. Проводить выборочную проверку у Подрядчика объёмов выполненных работ и других затрат. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.
5.2.3. Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % объём предусмотренных контрактом работ при изменении потребности в работах, на оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.
6. Производство работ.
6.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам, графикам, срокам, указанным в разделе 3 "Сроки выполнения работ" настоящего контракта.
6.2. Подрядчик согласовывает с Государственным заказчиком ведения работ на объекте, обеспечивает его соблюдение, осуществляет обеспечение общего порядка.
6.4. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.
6.5. В случае если Государственным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
В случае отказа Подрядчика в кратчайший (технически возможный) срок исправить некачественно выполненные работы, Государственный заказчик вправе привлечь для этого других лиц. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы.
Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
8. Гарантии.
8.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- нормальное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
8.2. Срок гарантии выполненных работ и материалов устанавливается не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
8.3. В случае выявления дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации, последующего ненадлежащего ремонта произведенного самим государственным заказчиком или третьими лицами.
9. Расторжение контракта.
9.1. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или решению суда на основании, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
9.2. Государственный заказчик вправе потребовать расторжения контракта в случаях:
- задержки начала выполнения работ более 14 дней после подписания контракта по независящим от Государственного заказчика причинам;
- нарушения Подрядчиком условий выполнения контракта, ведущего к ухудшению качества работ;
- аннулирования лицензии у Подрядчика;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.3. При расторжении контракта по соглашению сторон передается незавершенный объем работ, который оплачивается Подрядчику в объеме, определяемом сторонами совместно.
9.4. Сторона, выступающая с инициативой расторжения контракта, направляет предложение о расторжении контракта другой стороне в письменной форме.
10. Ответственность сторон
10.1. За нарушение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.2. В случае необеспечения установленных контрактом сроков сдачи работ по вине Подрядчика им уплачивается неустойка в размере 0,1 процента от цены контракта за каждый день просрочки до фактического завершения работ.
10.3. За задержку устранения дефектов и недоделок в работах и конструкциях в сроки, указанные в акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,01 процента от цены контракта за каждый день до фактического исполнения обязательств.
10.4. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
10.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны в течение 10-ти дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения работ.
Если стороны не смогут договориться, контракт расторгается в установленном порядке.
11.3. Обстоятельства непреодолимой силы учитываются при исчислении срока действия контракта.
12. Срок действия контракта
Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2007 года, а по взаиморасчетам и гарантийным обязательствам - до полного исполнения обязательств сторонами.
13. Особые условия
13.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами в виде дополнительных соглашений.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
13.4. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту и по которым не было достигнуто соглашение путем переговоров, будут разрешаться Арбитражным судом Ставропольского края.
