2.4. Гарантия распространяется на продукцию в целом.

3. Сумма Контракта и порядок расчетов

3.1.   Сумма настоящего Контракта составляет -_____________ (прописью)

рублей и включает в себя расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Утвержденная стоимость Контракта изменению не подлежит.

3.2.   Основанием для расчетов является счет на оплату поставляемой продукции и счет-фактура.

3.3.    Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение пяти банковскихдней после дня предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры и товарнойнакладной.

4. Обязанности сторон

4.1.      Поставщик обязуется:

-  изготовить и поставить продукцию лично в соответствии с условиями настоящего Контракта;

-  известить Заказчика о готовности продукции к отгрузке не позднее, чем за1 день до поставки;

4.2.       Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить поставленную продукцию.

5. Сроки и порядок приемки продукции

5.1.  Поставка продукции осуществляется в срок "_______ "______________ 2009

года.

5.2.        Датой поставки считается дата поступления продукции в адрес Заказчикаи подписания Заказчиком товарной накладной.

5.3.        Право собственности на продукцию переходит к Заказчику после подписания товарной накладной и передачи счета-фактуры.

5.4.        Доставка продукции осуществляется силами Заказчика.

6. Порядок приемки продукции

Заказчик, принимая продукцию, осуществляет проверку её количества, качества, комплектности на соответствие требованиям настоящего Контракта. Обнаруженные при приемке продукции недостатки вносятся в подписанный сторонами акт приема-передачи продукции.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начис

ляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.2.      В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такойнеустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующейна день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3.      В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия государственного Контракта

Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до "30" апреля 2009 г., до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

9. Прочие условия

9.1.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

9.4.Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, будут разрешаться Арбитражным судом Ставропольского края.

10.      Юридические      адреса      и      банковские      реквизиты      сторон: