УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

председателя Государственной

Думы Ставропольского края

_____________ С.А. Сушков

ИЗВЕЩЕНИЕ N 09-18 кз

о продлении срока проведения запроса котировок

Государственная Дума Ставропольского края,

почтовый адрес: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1,

телефоны: (8652) 26-44-61, 26-64-92,

электронный адрес - gdsk@dumask.ru.,

официальные сайты: http://www.dumask.ru, www.torgi.stavkray.ru.

объявляет о продлении срока проведения запроса котировок на поставку расходных материалов и запасных частей к копировально-множительной технике.

Источник финансирования заказа: бюджет Ставропольского края на 2009 год.

Максимальная цена контракта: 500 000 рублей.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

Место поставки товаров: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, Государственная Дума Ставропольского края.

Срок поставки товара - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания государственного контракта.

Срок и условия оплаты: в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение пяти банковских дней после подписания акта приема-передачи товара и предоставления Поставщиком счёта-фактуры.

Цена товара включает стоимость упаковки, расходы по доставке товара Заказчику, а также уплату Поставщиком налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок подписания победителем государственного контракта: через семь дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Сведения об участниках размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

Котировочные заявки подаются по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, каб. 505, до 18-00 часов 26 августа 2009 г.

Форма котировочной заявки прилагается.

До дня истечения срока предоставления котировочных заявок (включительно) заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок. В этом случае извещение об отказе от проведения запроса котировок будет размещено на официальном сайте.

Форма

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок N___ на __________________

_____________________________________________________________________________,
(наименование для организации, ФИО для физического лица участника размещения заказа)

расположенн___ по адресу: _____________________________________________________________________________

(место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

телефон: ________________ электронная почта (при наличии): _______________________

банковские реквизиты: _________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика:________________________

выражает согласие на участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и предлагает поставить следующий товар:

Цена товаров включает:_________________________________________________________

(сведения о включенных или не включенных в цену товара расходов)

Участник размещения заказа подтверждает, что поставляемые товары соответствуют установленным требованиям и наличие у участника документации, подтверждающей их качество и безопасность, а также подтверждает готовность заключить и исполнить государственный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Участник размещения заказа подтверждает, что сведения о нем отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

______________ _________________ _______________________

(руководитель) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

5. Сроки и порядок поставки

5.1. Поставка товара осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта.

5.2. Датой поставки считается дата поступления товара в адрес Заказчика и подписания сторонами акта приема - передачи товара.

5.3. Право собственности на товар переходит к Заказчику после подписания сторонами акта приема-передачи товара.

6. Порядок приемки товара

Заказчик, принимая товар, осуществляет проверку его количества, качества, комплектности на соответствие требованиям настоящего Контракта, а также проверяет качество выполненных работ по предпродажной подготовке. Обнаруженные при приемке товара недостатки вносятся в подписанный сторонами акт приема-передачи товара.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно яви­лось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоя­тельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно по­влияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непре­одолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Обстоятельства непреодолимой силы учитываются при исчисле­нии срока действия Контракта.

9. Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до "31" декабря 2009 г., до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

10.4. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, будут разрешаться Арбитражным судом Ставропольского края.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Приложение

к Государственному контракту N ____

от "____"_____________________200_ г.