ИЗВЕЩЕНИЕ N 09-27 кз
о проведении запроса котировок

Государственная Дума Ставропольского края,

почтовый адрес:355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1,

телефоны: (8652) 26-71-94, 26-64-92,

электронный адрес - gdsk@dumask.ru,

официальные сайты: http://www.dumask.ru, www.torgi.stavkray.ru

объявляет о размещении заказа на выполнение работ по замене водонагревателя в здании Государственной Думы Ставропольского края.

Источник финансирования заказа: бюджет Ставропольского края на 2009 год

Максимальная цена контракта: 327934-98 (триста двадцать семь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 98 коп.

Наименование, характеристики оборудования и объем выполняемых работ:

N п/п	Наименование работ и характеристики оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Срок и (или) объем предоставления гарантий качества  работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия  выполняемых работ потребностям заказчика
1.	Замена водоподогревателя в здании Государственной Думы Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина,1, согласно утвержденной локальной смете. Водоподогреватель пластинчатого типа, площадь теплообмена - 5,85 м2, гидравлическое сопротивление подогревателя не более 1м.вод.ст. (с обеих сторон).	шт.	1	Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; - качество выполнения всех работ в соответствии с  действующими нормативами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации водоподогревателя; - нормальное функционирование инженерных систем; - достижение водоподогревателем указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации его на протяжении гарантийного срока. Срок гарантии нормальной работы водоподогревателя,  устанавливается 24 месяца с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ. Подрядчик гарантирует, что качество конструкции во- доподогревателя будет соответствовать спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующий сертификат, технический паспорт или другие документы, удостоверяющие качество.

Место выполнения работ: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, Государственная Дума Ставропольского края.

Срок выполнения работ - начало работ в течение 2 календарных дней после подписания государственного контракта, окончание через пятнадцать календарных дней после дня подписания государственного контракта.

Цена государственного контракта включает стоимость оборудования, подрядных работ, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей.

Котировочные заявки подаются по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, каб. 505, с 9-00 часов 20 ноября 2009 года, до 18 -00 часов 30 ноября 2009 года.

Срок и условия оплаты: оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 банковских дней после подписания сторонами форм КС-3, КС-2 и предъявления счета - фактуры.

Срок подписания победителем государственного контракта: через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Сведения об участниках размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Форма котировочной  заявки прилагается.

До дня истечения срока предоставления котировочных заявок (включительно) заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок. В этом случае извещение об отказе от проведения запроса котировок будет  размещено на официальном сайте.

Котировочная заявка должна быть запечатана в конверт, на котором следует указать почтовый адрес и надпись: "Заявка на участие в запросе котировок на выполнение работ по замене водоподогревателя в здании Государственной Думы Ставропольского края".

Форма

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

            Изучив извещение о проведении запроса котировок N 09-27 кз на выполнение работ по замене водоподогревателя в здании Государственной Думы Ставропольского края

_____________________________________________________________________________,                         (наименование для организации, ФИО  для физического лица участника размещения заказа)

расположенн___ по адресу: _____________________________________________________________________________

(место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

телефон: ________________  электронная почта (при наличии): _______________________

банковские реквизиты: _________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика:________________________

выражает согласие на участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и предлагает выполнить следующий перечень работ:

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Итоговая сумма  (цифрами и прописью)

Цена производства работ включает: ________________________________________

                                   (сведения о включенных или не включенных в цену работ расходов)

Участник размещения заказа подтверждает, что выполнение работ соответствует установленным требованиям на качество и безопасность, а также подтверждает готовность заключить и исполнить государственный  контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Участник размещения заказа подтверждает, что сведения о нем  отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

            (руководитель)                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

_____________________                        _________________         _______________________

М.П.

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____

г. Ставрополь                                                                              "____" ___________ 2009 г.

Государственная Дума Ставропольского края в лице председателя Коваленко Виталия Андреевича, действующего на основании Закона Ставропольского края "О Государственной Думе Ставропольского края", именуемая в дальнейшем "Заказчик", и _________________________________________в лице____________________________, действующ___ на основании ______________________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", в соответствии с результатами проведения запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок N_____ от "__ " _______ 2009 г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее - "Контракт") о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в обусловленный Контрактом срок выполнить подрядные работы по замене водоподогревателя в соответствии с утверждённой Заказчиком сметной документацией и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Сметная документация, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Контракта, состоит из локальной сметы: "Замена водоподогревателя в здании Государственной Думы Ставропольского края" и определяет объем и  содержание работ.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

2. Гарантии качества работ

2.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с локальной сметой и возможность эксплуатации оборудования на протяжении гарантийного срока.

2.2. Гарантийный срок результатов работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

2.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа оборудования или его частей, неправильной эксплуатации, последующего ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

2.4. При обнаружении, в течение гарантийного срока дефектов, связанных с некачественным выполнением работ, Подрядчик за свой счет обязуется устранить обнаруженные дефекты в течение пяти календарных дней.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет - ___________ (прописью) рублей и включает стоимость оборудования, подрядных работ, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объёма работ и иных условий исполнения Контракта.

3.3. Оплата выполненных работ производится в безналичной форме путем перечисления де­нежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение пяти банковских дней после подписания сторонами форм КС-3, КС-2 и предъявления счета-фактуры.

3.4. Расчеты по настоящему Контракту производятся в российских руб­лях.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотрен­ных настоящим Контрактом и сдать результат работ Заказчику.

4.1.2. Обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и противопожарные мероприятия.

4.1.3. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.

4.1.4. Осуществлять за свой счет в процессе выполнения работ систематическую, а после завершения работ окончательную уборку помещений от строительного мусора.

4.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных специализированных работ с предварительным письменным уведомлением Заказчика.

4.2.2 Подрядчик несет ответственностью перед Заказчиком за работу субподрядчиков.

4.3 Заказчик обязан:

4.3.1. На период выполнения работ и до их завершения передать Под­рядчику в однодневный срок со дня подписания Контракта помещения, пригодные для производства работ.

4.3.2. Передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ временную подводку сетей энергоснабжения и водопровода.

4.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. В согласованный срок требовать от Подрядчика исправления  некачественно выполненных работ за счет Подрядчика.

4.4.2. Проводить выборочную проверку объёмов выполненных работ и произведённых затрат.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начальный срок выполнения работ - в течение двух календарных дней после подписания  Контракта.

5.2. Конечный срок выполнения работ - через пятнадцать календарных дней после дня подписания Контракта.

6. Приемка результатов работ

6.1. По окончании выполнения работ Подрядчик сообщает о готовности сдать результаты работ.

6.2. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работ или иных недостатков в работах, Заказчик обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика. Данные замечания должны быть указаны в акте приема-передачи выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

7.4. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения оборудования до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.5. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Обстоятельства непреодолимой силы учитываются при исчислении срока действия Контракта.

9. Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2009 года, а по взаиморасчётам - до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

10.4. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, будут разрешаться Арбитражным судом Ставропольского края.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

"Заказчик" Государственная Дума Ставропольского края 355025 г. Ставрополь, пл. Ленина, 1 ИНН 2634003904 КПП 263401001 УФК по Ставропольскому краю (МФ СК) ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю БИК 040702001 р/ сч. 40201810800000100001 л/сч. N 001010011 Председатель Государственной Думы Ставропольского края __________________В.А. Коваленко

"Поставщик"

 * Необходимую документацию Вы сможете скачать по этой ссылке